Arrêté du 16 août 1980 portant homologation des Indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le quatrième trimestre 1979, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics

Sont homologués les indices salaires et matières du quatrième trimestre 1979, définis aux ableaux joints en annexe au présent arrêté utilises pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics.

Le directeur des marchés publics est charge de l'exécution du présent arrêté qui sera onbilé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 août 1980.

Abdelaziz KHELLEF.

ANNEXE TABLEAUX DES INDICES SALAIRES ET MATIERES DU QUATRIEME TRIMESTRE 1979

A) 1) Indices salaires du quatrième trimestre 1979.

1) Indices salaires bâtiment et travaux publics, base 1.000, janvier 1975. 9 septembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Mois Gros-œuvre REPUBLIQUE ALGERIENNE 955 EQUIPEMENT Plomberie Menuiserie Electricité Peinture Chauffage Vitrerie Octobre 1472 1636 Novembre 1472 1636 Décembre 1472 1636 2°) Coefficient de raccordement permettant de calculer à partir des indices bases 1.000 en janvier 1975, les indices-bases 1.000 en janvier 1968.

- Gros-œuvre ...... 1,288 Plomberie chauffage 1,552 ...............

Menuiserie 1,344 ..

- Electricité 1,233 ......... -Peinture vitrerie 1,274 ..............

B) Coefficient « K >> des charges sociales :

A compter du ler janvier 1971, deux coefficients de charges sociales sont applicables selon les cas prévus ci-dessous, dans les formules de variations de prix :

I) Un coefficient de charges sociales «K» qui est utilisé dans tous les contrats à prix révisables 1612 1625 1674 1612 1625 1674 1612 1625 1674 conclus antérieurement au 31 décembre 1970. Ce coefficient «K> sera publié jusqu'à la clôture des contrats en cours d'exécution conclus antérieurement au 31 décembre 1970.

II) Un coefficient «K» des charges sociales à utiliser dans les contrats à prix révisables conclus postérieurement au 1er janvier 1971.

Pour 1979, le coefficient des charges s'établit comme suit : 1°) Coefficient « K > (utilisable pour les marchés conclus antérieurement au 31 décembre 1970).

Troisième trimestre 1979: 0,6200 2°) Coefficient « K > (utilisable pour les marchés conclus postérieurement au ler janvier 1971).

Quatrième trimestre 1979: 0,5330.

C) Indices matières : Quatrième trimestre 1979.

MAÇONNERIE Symboles Désignation des produits Acp Plaque ondulée amiante ciment Act Tuyau ciment comprimé Adp Fil d'acier dur pour précontraint Ap Poutrelle acier IPN 140 Ar Acier rond pour béton armé At Acier spécial tor ou similaire Bms Madrier sapin blanc Bre Briques creuses Brp Briques pleines Caf Carreau de faïence Call Caillou 25/60 pour gros béton Cc Carreau ciment Cg Carreau granito Chc Chaux hydraulique Cim Ciment CРА 325 Fp Fer plat Gr Gravier Hts Ciment HTS Lmn Laminés marchands Moe Moellon ordinaire Octobre Novembre Décembre 1709 1709 1709 1000 1000 1000 846 846 846 2690 2690 2690 2110 2110 2110 1886 1886 1886 932 932 932 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1311 1311 1311 1000 1000 1000 1250 1250 1250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1607 1607 1607 2768 2768 2768 1302 1302 1302 2318 1318 1318 2673 2673 2673 1174 1174 1174 MAÇONNERIE Symboles Désignation des produits Pg Pl Parpaing en béton vibré Pl Plâtre Pm Sa Profilés marchands Sa Sable de mer ou de rivière Sac Sapin de sciage qualité coffrage Te Tuile Tou Tout-venant PLOMBERIE - CHAUFFAGE Symboles Désignation des produits Atn Tube acier noir Ats Tôle acier thomas Bal Baignoire Bru Brûleur gaz Buf Bac universel Chac Chaudière acier Chaf Chaudière fonte Cs Circulateur Cut Tuyau de cuivre Grf Groupe frigorifique Iso Coquille de laine roche Le Lavabo et évier Pbt Plomb et tuyau Rac Radiateur acier Raf Radiateur fonte Reg Régulation Reg Réservoir de production d'eau chaude Rin Robinetterie ndustrielle Rol Robinetterie laiton poli Rsa Robinetterie sanitaire Tac Tuyau amiante ciment Tag Tube acier galvanisé Тер Tuyau en chlorure de polyvinyle Trf Tuyau et raccord en fonte Znl Zinc laminé (suite) Octobre Novembre Décembre 1000 1000 1000 1716 1716 1716 2657 1657 2657 1239 1239 1239 1016 1016 1016 1416 1416 1416 1412 1412 1412

- CLIMATISATION Octobre Novembre Décembre 2460 2460 2460 2598 2598 2598 1641 1641 1641 1306 1307 1308 1000 1000 1000 1498 1498 1498 1325 1325 1325 1168 1168 1448 696 696 696 1505 1550 1550 1000 1000 1000 1023 1023 1023 1724 1724 1724 1481 1481 1481 1071 1071 1071 1425 1425 1425 1365 1365 1365 1244 1244 1244 3863 3863 3863 2419 2419 2419 1120 1120 1120 2519 2519 2519 1000 1000 1000 1763 1763 1763 689 689 689 MENUISERIE Symboles Désignation des produits Bo Contre-plaqué okoumé Brn Bois rouge du Nord Pa Paumelle laminée Pab Panneau aggloméré de bois Pe Pène dormant Octobre Novembre Décembre 1250 1250 1250 736 736 736 1538 1538 1538 1350 1350 1350 2368 2368 2368 9 septembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ELECTRICITE Symboles Désignation des produits Cf Fil de cuivre Cpfg Câble de série à conducteurs rigides Cth Câble de série à conducteurs rigides Cuf Fil de série à conducteur rigide It Interrupteur Rf Réflecteur Rg Réglette Ste Stop-circuit Тр Tube plastique rigide PEINTURE VITRERIE Symboles Désignation des produits Cchl Caoutchouc Ey Peinture époxy Gly Peinture glycérophtalique Pea Peinture anti-rouille Peh Peinture à l'huile Pev Peinture vinylique Va Verre armé VI Verre épais double Vgl Glace Vv Verre à vitre normal ETANCHEITE Symboles Désignation des produits Bio Bitume oxydé Chb Chape souple bitumée Chs Chape souple surface aluminium Fei Feutre imprégné TRAVAUX ROUTIERS Symboles Désignation des produits Bil Bitume 80 x 100 pour revêtements Cutb Cut-Back ALGERIENNE 957 Octobre Novembre Décembre 1090 1090 1090 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1258 1258 1258 1042 1042 1042 1000 1000 1000 914 914 914 Octobre Novembre Décembre 1025 1025 1025 1003 1003 1003 1004 1004 1004 1007 1007 1007 982 982 982 760 760 760 1187 1187 1187 1144 1144 1144 1000 1000 1000 2183 2183 2183 Octobre Novembre Décembre 950 950 950 1890 1890 1890 1701 1701 1701 1511 1511 1511 Octobre Novembre Décembre 1000 1000 1000 1000 1000 1000 958 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1980 MARBRERIE Symboles Désignation des produits Mf Marbre de filfila Octobre Novembre Décembre

- 832 832 DIVERS Symboles Désignation des produits Al Aluminium en lingots Ea Essence auto Ex Explosifs Gom Gas-oil vente à la mer Got Gas-oil vente à la terre Pn Pneumatique Tpf Transports par fer Tpr Transport par route Yf Fonte de récupération NOTA:

A compter du 1er janvier 1976, les changements intervenus par rapport à l'ancienne nomenclature des indices matières base 1000 en janvier 1968 sont les suivants : 1°) MAÇONNERIE :

Ont été supprimés les indices :

Acp: Plaque ondulée amiante ciment As: Acier spécial haute résistance Cal: Caillou 25/60 pour gros béton Te: Tuile petite écaille..

Ont été remplacés tes indices :

- Briques creuses 3 trous (Br3) et briques creuses 12 trous (Br12) par « Briques creuses » (Brs) Gravier concassé (Grg) et Gravier roule (Grl) par gravier (Gr) Plâtre de camp des chênes (Pli) et plâtre de fleurus (p. 12) par plâtre (Pl)..

Nouvel indice :

Hts: ciment H.1.S.

2) PLOMBERIE CHAUFFAGE :

Ont été supprimés les indices :

Buf: Bac universel en fonte émaillée Rob Robinet à pointeau Tfc: Tuyau en fonte standard centrifuge.

Ont été remplacés tes indices : <<< Radiateur ideal classic (Ra) par radiateur fonte (Raf) Octobre Novembre Décembre 1630 1630 1630 1081 1081 1081 1606 1606 1606 1000 1000 1000 1242 1242 1242 972 972 972 2103 2103 2103 1086 1086 1086 1333 1333 1333 Tuyau amiante ciment série (bâtiment) < (Tac) et - tuyau amiante ciment type EUVP > (Tap) par suyau amiante ciment (Tac).

NOUVEAUX INDICES Brû: Brûleur gaz Chac: Chaudière acier Chaf: Chaudière fonte Cf Circulateur Grf: Groupe frigorifique Rac: Radiateur acier Reg: Régulation Rin Robinetterie industrielle.

২০) MENUISERIE :

Pas de changement. +) ELECTRICITE :

A été supprimé l'indice :

Tutp Tube isolé TP de 11 mm.

Out été remplacés les indices : < Coupe-circuit bipolaire › (Ccb) par «Stop-cir- Lult (Ste) < Réflecteur industriel (Da) par réflecteur (Rf) < Tube acier émaillé › (Tua) par «Tube plastique (T.P.). 5°) PEINTURE VITRERIE :

Ont été supprimés les indices :

Hl: Créosote Vd Verre épais double, 9 septembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Nouveaux indices :

Cchl: Caoutchouc chlore Ey: Peinture époxy Gly: Peinture glycérophtalique Vgl Glace 8 mm 6°) ETANCHEITE :

A été supprimé l'indice Asphalte avéjan (Asp) A été introduit un nouvel indice Chape souple bitumée (Chb). 7°) TRAVAUX ROUTIERS :

Pas de changement. 8°) MARBRERIE :

Pas de changement. 9°) DIVERS :

Ont été supprimés les indices :

Al: Aluminium en lingots Fg: Feuillard REPUBLIQUE ALGERIENNE 959 Gom: Gaz-oil vente à la mer Yf Fonte de récupération.

Les indices suivants, supprimés, continueront à être calculés mais ne seront applicables qu'aux contrats en cours d'exécution conclus antérieurement à la date du présent arrêté.

MAÇONNERIE :

Acp; plaque ondulée amiante ciment Cail: Caillou 25/60 pour gros béton.

PLOMBERIE CHAUFFAGE :

Buf Bac universel.

PEINTURE VITRERIE :

Vd: Verre épais double DIVERS :

Al: Aluminium en lingots Gom: Gaz-oil vente à la mer Yf: Fonte de récupération.

AVIS ' ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d'offres MINISTERE DES FINANCES Un avis d'appel d'offres ouvert est lancé pour la réfection de neuf blocs sanitaires de l'immeuble des Douanes, 12, Bd Mohamed Khemisti, Alger, en vue des travaux suivants à effectuer en un seul lot:

Maçonnerie, Menuiserie, Plomberie sanitaire, Electricité, Peinture.

Les dossiers pourront être consultés et retirés contre paiement des frais de reproduction auprès du B.E.T. Kamil Engineering, 3, rue Réda Houhou, Alger, tél.: 64-27-11.

Les offres, accompagnées des pièces fiscales réglementaires et des qualifications professionnelles, doivent être adressées 15 jours à compter de la date de la publication du présent avis dans la presse nationale sous doublé enveloppe cachetée portant la mention suivante : 《 Appel d'offres Ne pas ouvrir à la direction des douanes, bureau de la comptabilité, du matériel et des infrastructures, 12, Bd Mohamed Khemisti, Alger, Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours.

MINISTERE DE L'INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFISION TELEVISION ALGERIENNE Budget d'équipement Appel d'offres ouvert international nº 487/Ε Un appel d'offres ouvert international est lancé pour la fourniture d'équipements de faisceaux hertziens mobiles : ler lot: Dix (10) liaisons hertziennes mobiles pour reportage bande de fréquence 7125-7425 MHz. 2ème lot: Liaisons hertziennes fonctionnant dans la bande de fréquence 1429-1525 MHz comprenant quatre (4) émetteurs, dix (10) récepteurs, un (1) lot antennes.

Les soumissions doivent parvenir sous double enveloppe et pli cacheté au ministère de l'information et de la culture, direction de l'administration générale, 119, rue Didouche Mourad, Alger. La date limite pour la remise des offres, est fixée au 28 septembre 1980, délai de rigueur, 960 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les fournisseurs pourront soumissionner pour chaque lot distinct ou pour l'ensemble des deux lots.

Le dossier peut être demandé ou retiré à la R.T.A., département des études et de l'équipement, 21, Bd des Martyrs, Alger, au bureau n° 355, nouvel immeuble, contre la somme de 300 dinars algériens représentant les frais d'établissement du cahier des charges.

Appel d'offres ouvert national nº 498/Ε Un appel d'offres ouvert national est lancé pour | la réfection de l'étanchéité de la terrassé principale sur niveau II et de la salle publique de la Maison de la Radio à Alger.

Les soumissions devront parvenir, sous double enveloppe et pli cacheté, au ministère de l'information et de la culture, direction de l'administration générale, 119, rue Didouche Mourad Alger. La date limite de remise des offres est fixée au 21 septembre 1980, délai de rigueur.

Le dossier pourra être demandé ou retiré à la R.T.A., département des études et de l'équipement, 21, Bd des Martyrs à Alger, bureau 355, nouvel immeuble, contre la somme de deux cents dinars (200,00 DA) représentant les frais d'établissement du cahier des charges.

WILAYA D'ADRAR DIRECTION DE L'URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT DE LA WILAYA D'ADRAR Un avis d'appel d'offres est lancé pour la construction de 3 internats primaires, répartis dans les communes de Aoulef, Aougrout et Tsabit.

Les entreprises intéressées par cet appel d'offres, peuvent consulter ou retirer les dossiers auprès de la direction de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat de la wilaya d'Adrar.

Les soumissions devront parvenir au bureau des marchés de la wilaya d'Adrar, sous double pli cacheté, avant le 15 septembre 1980, l'enveloppe intérieure devant porter la mention apparente : < Appel d'offres ouvert pour la construction de 3 internats primaires A ne pas ouvrir >; Elles doivent être accompagnées des pièces fiscales et sociales ainsi que des références professionnelles de l'entreprise.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours à compter de la date limite de dépôt des offres, REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1980 Direction de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat Avis d'appel d'offres national et international n° 4/80 D.U.C.H.

Un avis d'appel d'offres ouvert national et international est lancé en vue de la fourniture et la pose de matériel pour l'équipement de 39 salles scientifiques dans divers établissements de la wilaya d'Alger.

Les candidats intéressés doivent obligatoirement se présenter pour le retrait du dossier, à la direction de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat de la wilaya d'Alger (secrétariat) 135, rue de Tripoli à Hussein Dey - Alger.

Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à la même adresse dans les 40 jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis dans la presse, sous double enveloppe cachetée (l'enveloppe extérieure devra porter la mention : < Appel d'offres n° 4/80 D.U.C.H. Ne pas ouvrir >).

Les fournisseurs resteront engagés par leurs soumissions pendant cent quatre vingt (180) jours.

Direction des infrastructures de base Avis d'appel d'offres international nº 5/80 D.I.B.

Un avis d'appel d'offres duvert international est lancé en vue de la fourniture, au parc à matériel de la direction des infrastructures de base de la wilaya d'Alger, des matériels ci-après : 1 pelle hydraulique (1000 1.). 2 pelles chargeuses sur pneus (2000 1.). 2 pelles rétro-extravatrices. 2 rouleaux à jantes lisses (10 à 12 t.). 1 camion-grue (30 t.). 1 lot de pièces détachées pour divers marques de véhicules et engins.

Les candidats intéressés sont invités à se présenter au parc à matériel de la direction des infrastructures de base de la wilaya d'Alger, sis rue Kléber, El Harrach, Alger, pour obtenir les renseignements nécessaires à l'établissement de leurs offres.

Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir au directeur des infrastructures de base de la wilaya d'Alger (Bureau des marchés). sis 135, rue de Tripoli, Hussein Dey à Alger, dans les 30 jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis, sous double enveloppe cachetée; l'enveloppe extérieure devra porter la mention < Appel d'offres n° 5/80, ne pas ouvrir», 9 septembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRANSPORTS Etablissement national pour l'exploitation météorologique et aéronautique DIRECTION TECHNIQUE Appel d'offres international restreint n° 12/80 Un appel d'offres international restreint est lancé en vue de l'acquisition d'autobus de piste pour l'aéroport international Houari Boumédiène >.

La date limite de dépôt des offres est fixée à 60 jours après la publication du présent avis.

Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, placées sous double enveloppe, devront être adressées à la direction technique, département < Gestion équipement de l'ENEMA, 1, avenue de l'indépendance, B.P. 829, Alger.

L'enveloppe extérieure devra porter la mention suivante: < A ne pas ouvrir, appel d'offres international (restreint) n° 12/80 >.

Avis d'appel d'offres national et international n° 11/80 Dans le cadre du développement de la zone aéroportuaire d'Alger Houari Boumédiène, l'ENEMA lance un avis d'appel d'offres national et international pour le choix d'un engineering qui sera chargé de la conception, des études, de la coordination, du suivi et du contrôle de la totalité des travaux et fournitures pour la réalisation d'un catering d'une capacité de 5.000 repas/jour.

Les sociétés intéressées pourront se faire délivrer le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres auprès de l'ENEMA, 1, avenue de l'Indépendance, Alger Direction du projet d'extension de la zone aéroportuaire d'Alger Houari Boumédiène.

Les offres devront parvenir à l'adresse suivante :

ENEMA/Direction technique, département gestion équipement, 1, avenue de l'Indépendance, Alger, dans un délai d'un (1) mois à compter de la publication du présent avis.

Les offres, en cinq (5) exemplaires, devront être envoyées ou déposées sous double enveloppe cachetée.

L'enveloppe intérieure scellée à la cire portera la mention « soumission pour engineering du catering Houari Boumédiène, à ne pas ouvrir ».

L'enveloppe extérieure portera l'adresse du destinataire.

Les soumissionnaires .. seront engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite fixée pour le dépôt des offres, REPUBLIQUE ALGERIENNE 961 WILAYA DE MEDEA PLANS COMMUNAUX DE DEVELOPPEMENT Opération n° 5.591.2.504.00.01 Contruction et revêtement du chemin reliant El Guelb à la R.N. 8 Construction d'un pont de 40 ml d'ouverture sur l'Oued Zeroua C.V.I. El Guelb El Azizia Un appel d'offres ouvert est lancé en vue de la construction d'un pont de 40 ML d'ouverture sur l'Oued Zeroua C.V.I. El Guelb El Azizia, daïra de Tablat.

Les entrepreneurs intéressés par ces travaux peuvent retirer ou consulter le dossier de cette affaire auprès du directeur de l'infrastructure et de l'équipement de la wilaya de Médéa, sous-direction des infrastructures et des transports, cité Khatiri Bensouna. Médéa.

Les offres, accompagnées des références professionnelles et des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur doivent être adressées ou remises sous pli recommandé au président de l'assemblée populaire communnale d'El Azizia Daïra de Tablat (wilaya de Médéa).

Les soumissionnnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE Appel d'offres international nº 11/80 santé Un appel d'offres ouvert est lancé pour la fourniture de matériel d'ORL et d'ophtalmologie destiné à la direction centrale de la santé militaire.

Les dossiers pourront être retirés tous les jours à l'hôpital central d'instruction de l'A.N.P., Bd Saïd Touati, Bab El Oued (Alger).

Les soumissions devront être adressées au ministère de la défense nationale, division des services communs Soumission boîte postale 298 Alger-gare, obligatoirement par voie postale, sous double enveloppe dont l'une porte la mention «Soumission à ne pas ouvrir, appel d'offres n° 11/80 Santé ».

Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres pendant 90 jours.

Le présent appel d'offres s'adresse aux seuls fabricants et producteurs à l'exclusion des intermédiaires.

Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers un certificat délivré par la chambre de commerce et de l'industrie du lieu de leur résidence, attestant qu'ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur, 962 JOURNAL OFFICIEL DE LA WILAYA D'EL ASNAM S.A.P.E.C.

Opération n° N.5.854.2.103.00.01 Un appel d'offres ouvert est lancé pour la construction d'une unité secondaire de la protection civile à Khemis Millana.

Ces travaux font l'objet d'un lot n° 1 qui comprend :

Terrassements:

Maçonnerie;

Gros-œuvre;

Murs de soutènement;

Enduits de toutes natures;

Revêtement de toutes natures;

Assainissement intérieur des bâtiments, les trottoirs et escaliers extérieurs, galerie de liaison;

Etanchéité de toutes natures.

Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers contre paiement des frais de reproduction, auprès du cabinet Smaïl Boualem, architecte D.P.L.G rue Belsaadi Abdelkader, n° 214, tél.: 45-53-25 à Khemis Miliana.

Les offres complètes, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises par la réglementation en vigueur, devront parvenir sous double enveloppe au wali d'El Asnam, secrétariat général, bureau des marchés publics.

L'enveloppe extérieure devra comporter obligatoirement la mention Appel d'offres Unité secondaire de la protection civile - Lot n° 1- A ne pas ouvrir ».

Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours.

WILAYA D'OUM EL BOUAGHI Construction d'un lycée d'enseignement général secondaire Type 1000/300 pour filles à Oum El Bouaghi Un appel d'offres ouvert est lancé pour le projet de réalisation du mot V.R.D. Soutènements Γerrassements généraux » nécessaire à la construction d'un lycée d'enseignement général secondaire type 1000/300 pour filles à Oum El Bouaghi.

Les soumissionnaires intéressés pourront retirer les dossiers techniques et graphiques auprès des REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1980 agences de M. Elias Bouchama, architecte DPLG, Alger, 1, rue Saïdaoui Mohamed Seghir, tél. 62.04.18, Constantine, 2, rue Bestandji Mohamed, tél. 94.72.32.

Les offres, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises par la legis ation en vigueur. devront parvenir, dans un délai de trente (30) jours, à dater de la publication du présent avis, à la wilaya d'Oum El Bouaghi, secrétariat général, bureau des marchés publics Hôtel de la wilaya, - Oum El Bouaghi.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours à compter de la date de clôture des remises des plis.

WILAYA D'ALGER DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE Avis d'appel d'offres international nº 4/80/D.I.Β.

Un avis d'appel d'offres international est lancé en vue de la fourniture au parc à matériel de la direction des infrastructures de base de ia wilaya d'Alger, des matériels :

- - 10 lames vibrantes, 10 rouleaux vibrants de 1500 k, 5 répondeuses de 800 litres ou 1.000 litres avec lance, 2 rouleaux à jantes lisses de (10) T, - 2 rouleaux à 2 jantes de (8) T, 1 finisseur de 4 mètres.

Les candidats intéressés sont invités à se rapprо- cher du parc à matériel de la direction des infrastructures de base de la wilaya d'Alger, sis rue Kléber, El Harrach, pour obtenir les renseignements nécessaires à l'établissement de leurs offres.

Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir au directeur des infrastructures de base de la wilaya d'Alger, bureau des marchés, sis au 135 rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger, dans les 30 jours, délai de rigueur, après la publication du présent avis, sous double enveloppe cachetée l'enveloppe extérieure devra porter a mention < Appel d'offres n° 4/80 Ne pas ouvrir ».

WILAYA DE SETIF Société d'infrastructure et de travaux routiers de la wilaya de Sétif Un appel d'offres international est lancé en vue de a quisition et la fourniture d'une station d'enrobage à chaud et train de revêtement comprenant : 9 septembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA un (1) poste mobile pour enrobage à chaud, une (1) citerne mobile de stockage et rechauffage de liant capacité 40.000 1 à 60.000 1, deux citernes semi-remorque pour transport de liant capacité 22.000 1, un équipement répandeur monté sur camion, capacité 8.000 1 à 15.000 1, un lot d'accessoires y afférents, pour le compte de la société d'infrastructures et de travaux routiers de la wilaya de Sétif qui a la charge de réaliser les routes et infrastructures de la wilaya de Sétif.

Les sociétés et firmes intéressées peuvent faire leurs offres sous double enveloppe et pli cacheté à la S.I.T.R.W.S., BP 65 zone industrielle, Sétif.

La date limite de dépôt des offres est fixée à trente (30) jours après la publication du présent avis.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours.

WILAYA DE MEDEA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE Avis d'appel d'offres national et international Un avis d'appel d'offres ouvert international est lancé en vue de la fourniture, au parc à matériel de la direction des infrastructures de base de la wilaya de Médéa, des matériels ci-après :

- 2 niveleuses, 1 pelle chargeuse à chenilles, 1 pelle pneumatique, 2 balayeuses, 1 compacteur, 2 épandeuses (1.200 1), 1 cylindre à jante lisse, 1 lot de pièces détachées pour diverses marques de véhicules et engins.

Les candidats intéressés sont invités à se présenter au parc a matériel de la direction des infrastructures de base de la wilaya de Médéa, sis à Aïn Deheb, Damiette (Médéa), pour obtenir les renseignements nécessaires à l'établissement de leurs offres.

Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir au directeur des infrastructures de base de la wilaya de Médéa, bureau des marchés, cité Khatiri Bensouna, Médéa, dans les 30 jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis, sous double enveloppe cachetée; l'enveloppe extérieure devra porter la mention : < Appel d'offres - Ne pas ouvrir > REPUBLIQUE ALGERIENNE 963 MINISTERE DES TRANSPORTS OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE Avis d'appel d'offres international N° 08/80/DAG/DB/SM.

Un avis d'appel d'offres international est lancé en vue de l'acquisition de :

Lot n° 1: Cent (100) abris météorologiques, grand modèle Lot n° 2: Quatre-cent (400) thermomètres ordinaires Lot n° 3: Quatre-cent (400) thermomètres extrêmes (200 maxi et 200 mini) Lot n° 4: Soixante-dix (70) thermographes Lot n° 5: Soixante-dix (70) hydrographes Lot n° 6: Vingt (20) pluviographes Lot n° 7: Cent (100 évaporomètres Lot n° 8: Cinquante (50) pluviomètres association Lot n° 9: Cinquante (50) éprouvettes Lot n° 10: Cent (100) tubes à eau.

La date limite de dépôt des offres est fixée au 15 octobre 1980, le cachet de la poste faisant foi.

Les sociétés intéressées pourront retirer les cahiers des charges à la Division des budgets de 1 O.N.M., Ferme Viasphalte, route de Sidi Moussa, Dar El Beïda, Alger.

Les offres devront parvenir, accompagnées des pièces réglementaires, à l'adresse sus-indiquée, sous double pli cacheté.

L'enveloppe extérieure devra comporter obligatoirement la mention : « Avis d'appel d'offres international N° 08/80/DAG/DB/SM A ne pas ouvrir ».

Le présent appel d'offres s'adresse aux seuls fabricants et producteurs à l'exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l'Etat sur le commerce extérieur.

OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE Avis d'appel d'offres international N° 06/80/DAG/DB/SM.

Un avis d'appel d'offres international est lancé en vue de l'acquisition de :

- Lot n° 1: Equipements destinés à évaluer visibilité sur aérodrome 964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lot n° 2: Equipements destinés à mesurer la hauteur de la base des nuages (télemètre de nuage).

La date limite de dépôt des offres est fixée au 15 octobre 1980, le cachet de la poste faisant fol.

Les sociétés intéressées pourront retirer les cahiers des charges à la Division des budgets de I'O.N.M., Ferme Viasphalte, route de Sidi Moussa, Dar El Beïda, Alger.

Les offres devront parvenir, accompagnées des pièces réglementaires à l'adresse sus-indiquée, sous double pli cacheté.

L'enveloppe extérieure devra comporter obligatoirement la mention: Avis d'appel d'offres international N° 06/80/DAG/DB/SM A ne pas ouvrir ».

Le présent appel d'offres s'adresse aux seuls fabricants et producteurs à l'exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l'Etat sur le commerce extérieur.

OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE Avis d'appel d'offres international N° 05/80/DAG/DB/SM.

Un avis d'appel d'offres international est lancé en vue de l'acquisition de :

- douze (12) systèmes de calculs destinés à effectuer la saiste des données météorologiques sur support magnétique facilement utilisable. un (1) système de lecture permettant le transfert de ces données sur terminal (ordinateur).

La date limite de dépôt des offres est fixée au 15 octobre 1980, le cachet de la poste faisant foi.

Les sociétés intéressées pourront retirer les cahiers des charges à la Division des budgets de l'O.N.M., Ferme Viasphalte, route de Sidi Moussa, Dar El Beïda, Alger.

Les offres devront parvenir, accompagnées des pièces réglementaires, à l'adresse sus-indiquée, sous double pli cacheté.

L'enveloppe extérieure devra comporter obligatoirement la mention: Avis d'appel d'offres international N° 05/80/DAG/DB/SM A ne pas ouvrir > Le présent appel d'offres s'adresse aux seuls fabricants et producteurs à l'exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermediaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l'Etat sur le commerce extérieur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1980 OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE Avis d'appel d'offres international N° 07/80/DAG/DB/SM.

Un avis d'appel d'offres international est lancé en vue de l'acquisition de :

Lot n°1: Quarante (40) ensembles complets de mesure de la direction et de vitesse du vent, Lot n° 2: Trente (30) barographes dix (10 baromètre (cinq (5) étalon et cinq (5) portatif) Lot n° 3: Trois (3) houlomètres Trois (3) enregistreurs analogiques de la houle.

La date limite de dépôt des offres est fixée au 15 octobre 1980, le cachet de la poste falsant foi.

Les sociétés intéressées pourront retirer les cahiers des charges à la Division des budgets de ['O.N.M., Ferme Viasphalte, route de Sidi Moussa, Dar El Beïda, Alger.

Les offres devront parvenir, accompagnées des pièces réglementaires, à l'adresse sus-indiquée, sous double pli cacheté.

L'enveloppe extérieure devra comporter obligatoirement la mention: Avis d'appel d'offres international N° 07/80/DAG/DB/SM A ne pas ouvrir ».

Le présent appel d'offres s'adresse aux seuls fabricants et producteurs à l'exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l'Etat sur le commerce extérieur.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE WILAYA DE BECHAR Opération N° 5. 621. 8. 132. 00. 01 Construction d'un centre universitaire dans la ville de Béchar Un avis d'appel d'offres ouvert est lancé pour la construction d'un centre universitaire, tous corps d'état à Béchar. Les lots concernés sont énumérés ci-après :

Terrassements généraux Gros-œuvre, étanchéité, revêtements Aménagements extérieurs Electricité 9 septembre 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Menuiserie Plomberie-sanitaire Chauffage-climatisation

- Peinture-vitrerie.

Les entreprisees intéressées peuvent retirer les dossiers d'appel d'offres contre remboursement des frais de reproduction, à partir du 26 juillet 1980, auprès de la direction de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat de la wilaya de Béchar ou bien auprès du bureau d'études Arab Consult, 55, rue des Frères Mouloud, Hamma, Alger, tél.: 65-26-56 et 65-99-63.

Les offres, accompagnées des références professionnelles ainsi que des mises à jour fiscales et sociales réglementaires, devront parvenir au plus tard 30 jours à partir de la date de publication du présent avis dans la presse, à l'adresse suivante : << wilaya de Béchar, direction de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat ».

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours.

MISES EN DEMEURE D'ENTREPRENEURS M. Foudil Bouzidi, entrepreneur de travaux publics et bâtiments, élisant domicile à Médéa, 9, rue des Fils Bouzidi, wilaya de Médéa, titulaire du marché souscrit le 27 mars 1979, avis du comité des marchés de la wilaya de Médéa n° 126 du 21 avril 1979, approuvé par le wali de Médéa le 28 avril 1979 et afférent à la réalisation en lot unique de 40 logements au village socialiste de la Révolution agraire d'El Gouïa, daïra de Berrouaghia, est mis en demeure d'avoir et cela, dans un délai de 10 jours à dater de la publication de la présente mise en demeure d'entrepreneur sur la presse à : 1° reprendre les travaux susvisés qui sont abandonnés; 2° approvisionner correctement le chantier en matériel et matériaux de construction; 3° renforcer le potentiel humain d'exécution; 4° activer la cadence de réalisation en vue de rattrapper le retard déjà accusé.

Faute par cet entrepreneur de se conformer aux prescriptions énumérées ci-dessus, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues à l'article 35 du cahier des clauses administratives générales C.C.A.G. approuvé par l'arrêté du 21 Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 965 novembre 1964 du ministre des travaux publics et de la construction.

M. Mohamed Kharroubi, entrepreneur de travaux publics et bâtiments, élisant domicile à Médéa Porte Si Sahraoui wilaya de Médéa, titulaire du marché souscrit le 9 janvier 1979, avis du comité des marchés de la wilaya n° 115 du 21 avril 1979, approuvé par le wall de Médéa le 28 avril 1979 et concernant la réalisation en lot unique de 20 logements, d'un centre commercial et d'une salle polyvalente au village socialiste de la Révolution agraire d'El Gouïa, daïra de Berrrouaghia, est mis en demeure d'avoir et cela, dans un délai de 10 jours à dater de la publication de la présente mise en demeure par la presse, à : 1° reprendre les travaux susvisés qui sont abandonnés; 2º approvisionner correctement le chantier en matériel et matériaux de construction; 3° 4° renforcer le potentiel humain d'exécution; 4° activer la cadence de réalisation en vue de rattraper le retard déjà accusé.

Faute par cet entrepreneur de se conformer aux prescriptions énumérées ci-dessus, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues à l'article 35 du cahier des clauses administratives générales C.C.A.G. approuvé par arrêté du 21 novembre - 1964 du ministre des travaux publics et de la construction.

L'entreprise de travaux publics et bâtiments Mohamed Mezzough, élisant domicile à Blida, 15, Bd Larbi Tebessi, titulaire du marché afférent à la construction de 96 logements urbains à Médéa, est mise en demeure d'avoir et cela, dans un délai de 10 jours à compter de la publication de la présente mise en demeure, à : 1° approvisionner correctement son chantier en matériaux de construction, 2° renforcer le potentiel humain, en vue de rattraper le retard déjà accusé pour la réception desdits logements.

Faute par elle de satisfaire à cette mise en demeure dans les délais impartis, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues par les articles 34 et 35 du C.C.A.G. approuvé par l'arrêté du 21 novembre 1964 du ministre des travaux publics et de la construction, 13 Avenue Abdelkader Benberek